47. Договір побутового підряду

Належить до групи договорів про виконання робіт.

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Правова природа- двосторонній; консенсуальний; відплатний.

Особливості форми договору.

- Може укладатися в різних формах:

1) усній (якщо виконується в момент укладення);

2) письмовій (якщо не виконується в момент укладення):

1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.

- Сторони договору. Право продажу товарів.

- Сторонами договору побутового підряду є підрядник – суб‘єкт підприємницької діяльності, який здійснює діяльність з побутового обслуговування населення, та замовник, яким може бути лише фізична особа, яка не є суб‘єктом підприємницької діяльності.

- Право виконувати роботу за договором побутового підряду має суб‘єкт підприємницької діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законом:

1) підприємець – фізична або юридична особа, зареєстрований у встановленому законом порядку;

2) підприємець, який отримав торговий патент відповідно до Закону України «Про патентування деякий видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 року;

3) підприємець, який у випадках передбачених законом отримав ліцензію на право здійснення торгівлі окремими товарами (Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 року).

Зміст договору побутового підряду складають його умови.

Предмет договору. Відповідно до ч.1 ст. 865 ЦК України предметом договору побутового підряду є певна робота, призначена для задоволення побутових та інших особистих потреб, пов’язаних з особистим, домашнім, сімейним або іншим подібним використанням.

Розмір плати за договором. 1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.

Строки виконання роботи. Робота за договором побутового підряду виконується у строки, обумовлені договором.

Якщо договором вони не встановлені, робота має бути виконана у розумний строк відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК).

Прав та обов’язків сторін за договором. Обов’язки підрядника:

- виконати за завданням фізичної особи роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб;

- видати замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору;

- не нав’язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт чи послуг;

- надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи;

- назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

- при здачі роботи повідомити замовника про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі наслідки не додержання відповідних вимог;

Обов’язки завмовника:

- прийняти та оплатити виконану роботу;

- у разі дострокової відмови від договору, оплатити фактично виконану роботу, та відшкодувати витрати, здійснені з метою виконання договору;

- оплатити вартість матеріалу, якщо роброта виконується з матеріалу підрядника;