3. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренные настоящим Договором, определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Сроки выполнения работ могут быть изменены исполнителем автоматически в одностороннем порядке на более поздние в случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:

• выплаты аванса;

• поэтапных платежей;

• выдачи исходных данных для проектирования, включая: (отчет об инженерно-геологических изысканиях, топографическую съемку участка строительства и зон прокладки инженерных коммуникаций, задание на проектирование, технические условия на подключение к инженерным сетям, АПЗ, задание но ИТМ ГО и ЧС, заключение центра СЭН по санитарно-защитным зонам).

При изменении исходных данных Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней известить об этом подрядчика дополнением (изменением) к техническому заданию или документом, его заменяющим. Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору, в котором предусматриваются новые сроки окончания работ по договору, а также новая стоимость проектных работ, с учетом понесенных Исполнителем затрат.

2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции с приложением комплектов технической документации по этапу или Договору в целом.

3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проектной продукции. В указанный срок Заказчик обязан направить исполнителю оформленный акт сдачи-приемки проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ. Если в 5-дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит, работа считается принятой и подлежит оплате.

3.4, В случае отказа Заказчика от приемки проектной продукции Сторонами в двухнедельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию Заказчика, не связанному с качеством работ, Стороны в 5-дневный срок обязаны составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактически понесенных расходах, предусмотренных в договорной цене.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

1. При заключении и исполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

2. По договору подряда на выполнение проектных работ Заказчик обязан использовать техническую документацию, полученную от Исполнителя, только на цели, предусмотренные договором.

4.3. Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую документацию, подготовленную по данному объекту, при выполнении проектных работ на других объектах.

4.4. Исполнитель имеет право привлекать для разработки отдельных разделов соисполнителей (субпроектировщиков), сохраняя при этом ответственность за качество их разработок и соблюдение общего срока работ по настоящему Договору.

4.5. При обнаружении недостатков в технической документации или изыскательских работах Исполнитель перерабатывает техническую документацию за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

4.6. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров между сторонами, а при не достижении согласия разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.