4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка и оценка выполнения работ определяются в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с комплектом документации, предусмотренной техническим зада-нием.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего договора, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотиви-рованный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сро-ков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее даль-нейшего проведения, стороны обязаны в ______-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в ____-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной опла-те работ Исполнитель вправе приступать к изготовлению проекта, при этом Заказчик возмещает убытки в размере затрат, фактически понесенных Исполнителем.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего договора, он уплачивает Исполнителю за дни просрочки неустойку __ % от уплаченной суммы.

5.4. В таком же порядке Исполнитель возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим договором работ.

5.5. При обнаружении недостатков в техническом задании или в выполненных работах (этапах) сторона, виновная в этом, обязана безвозмездно их устранить.

5.6. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Испол-нитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

5.7. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отве-чает (форс-мажор), стороны руководствуются законодательством РФ.

5.8. Все споры между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности урегулирования разногласий – в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность.

6. Дополнительные условия

6.1. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.2. Сроки выполнения работ по договору могут быть изменены по требованию Исполнителя (проектировщика) в случае несвоевременной передачи задания на проектирование или изменение и дополнение задания в процессе проектирования.

6.3. Стоимость работ является окончательной и может быть пересмотрена лишь дополнительным соглашением.

6.4. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

6.5. Все изменения и дополнения в договоре оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, могут передаваться на рассмотрение постоянно действующего третейского суда

6.7. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и получения результатов.

6.8. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и используется по усмотрению последнего.

6.9. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-скую силу.

6.10. Приложение (1 – 4) к договору является неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложение: 1. Календарный план на ______ л. в ____ экз.

2. Протокол согласования договорной цены на _____ л. в ______ экз.

3. Задание на проектирование на _____ л. в ______ экз.

4. Сметы на проектно-изыскательские работы на ______ л. в ______ экз.